Давальческий договор подряда

Сегодня предлагаем рассмотреть следующую тему: "Давальческий договор подряда". Мы собрали и подготовили полную информацию по теме, что позволит решить любую проблему. Если после прочтения статьи остались вопросы, то вы их можете в любое время задать дежурному юристу.

Давальческий договор подряда

Тип документа: Договор строительного подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Этот юридический документ очень актуален в сфере производства, когда между подрядчиком и заказчиком возникают партнерские отношения. Договор подряда содержит права и обязанности каждого из партнеров сделки.

Характеристики действий переработки давальческого материала: партнеры заключают письменное соглашение, в котором указываются обязательства сторон, цена и сроки выполненной работы. Схема работы такова: заказчик передает сырье подрядчику для производства и переработки (обработки) продукции. Далее, по завершению переработки сырья, подрядчик предоставляет заказчику готовую продукцию в конкретном количестве. Заказчик расплачивается с подрядчиком согласно давальческому договору.

Операции по переработке сырья заказчика называются толлинговыми. Делятся они на четыре основных вида, каждый из которых отличается юридическим оформлением. Операции имеют такие схемы:

  • «работа-продукция»;
  • «работа-деньги»;
  • «материалы-работа-деньги»;
  • «работа-сырье».

Движение по схемам «работа-деньги» и «работа-продукция»

Тип операции «работа-деньги» подразумевает выполнение работы по заказу с денежной оплатой. Характерные признаки операции:

  • предмет договора подряда — продукция как конечный результат работы по переработке материала;
  • сырье остается собственностью заказчика, рискующий в любой момент лишиться сырья (исключение, когда другое не предусмотрено сделкой);
  • результат – по завершению выполнения работы приобретенная продукция переходит от подрядчика к заказчику, полученная после переработки. Далее заказчику нужно оплатить готовую работу согласно условиям давальческого договора.

Договор строительного подряда

Договор строительного подряда (с/п) заключается между двумя участниками: заказчиком и подрядчиком. Согласно условиям этого документа подрядчик обязан возвести определенную постройку, либо же провести какие-то другие строительные мероприятия в заранее согласованные и прописанные в документе сроки. Заказчик со своей стороны должен воспроизвести для подрядчика все необходимые для реализации поставленной задачи условия, принять работы по факту их выполнения, а также оплатить их по оговоренному тарифу.

Следует отметить, что соглашение с/п может заключаться как на строительство или реконструкцию жилого или же нежилого здания, сооружения и любого другого объекта, так и на выполнение иных работ, тесно связанных с возводимым объектом (монтажные работы и т.п.).

Помимо всего прочего, положения о договоре с/п также актуальны к мероприятиям, проводимым в рамках капитального ремонта сооружений и зданий в том случае, если иное не оговаривается в документе. Также нужно добавить, что для договора с/п могут быть актуальными общие правила о договоре подряда, если иное не оговорено в соглашении.

Договор давальческого сырья переработка образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Договор давальческого сырья переработка образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Договор N _____
подряда на переработку давальческого сырья

г. _____________ «___»__________ ____ г.
_______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании _______________________________________________, с одной стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________________________________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется переработать давальческое сырье Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, является собственностью Заказчика.
1.3. Переработка давальческого сырья выполняется силами и средствами Подрядчика на его территории и оборудовании.
1.4. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по переработке давальческого сырья за ______ сырья составляет сумму в размере _______ (_____________) рублей.
3.2. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого последним счета в течение _____ (____________) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4. Условия переработки

4.1. Факт передачи Заказчиком и приема Подрядчиком партии сырья оформляется двухсторонним Актом приема-передачи (Приложение N ___).
4.2. Передача партии сырья осуществляется по адресу: ___________________________.
4.3. Датой передачи сырья является дата подписания Акта приема-передачи.
4.4. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
4.4.1. Наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья.
4.4.2. Объем и перечень работ по переработке, стоимость переработки сырья.
4.4.3. Порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки.
4.5. Стороны установили следующие сроки выполнения работ:
— начальный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.;
— конечный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

Читайте так же:  Допсоглашение об изменении реквизитов образец

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложения:
8.6.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
8.6.2. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___).
8.6.3. _____________________________________.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик: Заказчик:
___________ «______________________» ___________ «_______________________»
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ______________________
в ____________________________ банке в _____________________________ банке
К/с ________________________________ К/с _________________________________
БИК ________________________________ БИК _________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________
Факс: ______________________________ Факс: _______________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________

___________________/_______________/ ___________________/________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Давальческий договор подряда

По договору толлинга (на переработку давальческого сырья) подрядчик обязуется изготовить за плату из сырья, которое принадлежит другой стороне (заказчику), конкретную продукцию. Собственником сделанной продукции становится заказчик, а подрядчик лишь осуществляет переработку сырья.

В Гражданском Кодексе РФ договор на переработку давальческого сырья в самостоятельный вид договора не выделен. Существенные признаки этого договора дают возможность рассматривать его в качестве разновидности договора подряда. Потому к отношениям хозяйствующих субъектов, которые основаны на договоре толлинга, используются нормативные положения в отношении договора подряда.

1. Операции по переработке давальческого сырья имеют следующие признаки:

– наличием двух субъектов отношений: владелец сырья (заказчик) и переработчик сырья (подрядчик);

– заказчик подрядчику передает сырье для следующего производства и переработки определенного вида продукции;

– подрядчик после переработки сырья передает заказчику готовую продукцию в обусловленном количестве;

– за исполненную работу заказчик оплачивает подрядчику денежную сумму, обусловленную договором или передает ему определенное число изготовленной продукции.

2. Все толлинговые операции необходимо разделить на четыре вида, которые отличаются друг от друга по юридическому оформлению. Это операции в отношении переработки сырья контрагента:

  • на подрядном основании по схеме “работа-продукция”;
  • на подрядном основании по схеме “работа-деньги”;
  • на подрядном основании по схеме “материалы-работа-деньги”.
  • на подрядном основании по схеме “работа-сырье”;

Схема “работа-деньги” (исполнение работ с оплатой в денежной форме)

Соответственно с этим типом толлинговой операции подрядчик должен на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и оплатить в денежной форме работу подрядчика.

В общем, эта операция не отличается ничем от обычных операций по исполнению работ, соответственно с которыми подрядчик исполняет работы из материалов заказчика. Возможно выделить характерные черты данного типа операций.

Во-первых, предмет договора подряда – определенный итог выполненной работы – продукция, которая получена после выполнения определенной работы подрядчиком по переработке сырья заказчика.

Во-вторых, сырье в собственности заказчика остается, который имеет риск случайной гибели данного сырья (когда другое не предусматривается договором).

В-третьих, после исполнения работ подрядчик передает приобретенный результат (продукцию, которая получена в итоге переработки) заказчику, а заказчик выполненные работы оплачивает в денежной форме, в согласии с условиями договора.

Каких-нибудь специфических отличий и особенностей от простого договора подряда этот договор не содержит.

Схема “работа-продукция” (исполнение работ с оплатой в товарной форме)

Соответственно с этим видом толлинговой операции подрядчик принимает обязательство на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и услуги переработчика оплатить в форме передачи последнему определенного числа продукции, изготовленной им.

Так как при таком виде толлинга меж сторонами заключают (и юридически, и фактически) смешанный договор, который содержит в себе элементы подряда и поставки (купли-продажи), то руководствоваться необходимо нормативными положениями о подряде и купле-продаже или поставке (в соответствующей части).

По этому поводу в различное время высказывались разные точки зрения. Например, предлагалось рассматривать этот договор в качестве договора мены по схеме “работа-товар”. Все же исполнение работ (как и оказание услуг) не является в действительности предметом договора мены. Поэтому передача продукции и выполнение работ в структуре данного договора являются отдельно стоящими элементами. Поэтому речь необходимо вести не о договоре мены, а о смешанном договоре.

Особенностью этого вида толлинговой операции является то, что за исполненные работы подрядчик не денежный эквивалент получает , а определенное количество им же изготовленной (при переработке) продукции.

Схема “работа-сырье” (исполнение работ с оплатой в товарной форме)

Этот вид операции соответствует полностью выше рассмотренному, с тем отличием, что подрядчик вместо продукции получает для оплаты собственных услуг согласованную часть сырья, которое передается в переработку, а не продукцию, которая получена при переработке.

Схема “материалы-работа-деньги”

Эта схема используется в случае, когда объем давальческого сырья, которое передается, довольно велик как для подрядчика, так и для заказчика, и длителен производственный цикл по переработке давальческого сырья.

Особенностью этой операции является то, что в порядке расчетов меж сторонами, суть которого в том, что подрядчик оплачивает сырье, передаваемое ему, а заказчик выплачивает при получении продукции полную ее стоимость, которая слагается не лишь из расходов по переработки, но стоимости материалов, раньше купленных у него.

Читайте так же:  Как рассчитать накопительную пенсию

Другими словами, подрядчик покупает прежде у заказчика сырье, а потом перерабатывает его и заказчику передает готовую продукцию. Заказчик оплачивает подрядчику работу. В стоимость работ при этом включаются стоимость материалов (подрядчик юридически изготавливает продукцию из собственного материала) и вознаграждение за работу.

Образец давальческого договора подряда

Скачать образец давальческого договора подряда в формате .doc

Давальческий договор подряда – соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

(на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

г. __________________ «__» ________ ____г.

___________________________________________________________, именуемое в

(полное наименование юридического лица)

дальнейшем «Давалец», в лице __________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

одной стороны и _____________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Переработчик», в лице ____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье

для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает

Давальцу готовую продукцию.

1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не

происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и

1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору

Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания

2. Распределение рисков между Сторонами

2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного

повреждения сырья, переданного для переработки.

2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного

повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.

2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски,

предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона,

3. Сроки выполнения работ

3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции:

Начальный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Конечный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Срок сдачи готовой продукции — «__» __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на

основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой

частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек

Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не

позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой

4.5. Оплата производится _________________________________________.

(указать форму оплаты)

5. Экономия Переработчика

5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех,

которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет

право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором,

кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная

Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Давалец вправе:

6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой

Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению

настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что

окончание ее к сроку станет явно невозможным;

6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения

недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в

назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора

либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а

также потребовать возмещения убытков;

6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с

ненадлежащим качеством готовой продукции;

6.2. Давалец обязан:

6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья

6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим

договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую

продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом

6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки,

установленные разделом 4 настоящего договора.

6.3. Переработчик вправе:

6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц

6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в

случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему

[1]

договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению

договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет

произведено в установленный срок;

6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции —

продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную

сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца

в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

6.4. Переработчик обязан:

6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и

6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об

использовании давальческого сырья;

6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него

указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленного

— иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят

качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее

изготовления в срок.

7. Приемка готовой продукции

7.1. Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом

приемки-передачи готовой продукции.

7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются

Читайте так же:  Производственный календарь

обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при

предъявлении требований об их устранении.

7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее

качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки,

которые могли быть обнаружены при проведении приемки.

Видео (кликните для воспроизведения).

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец

вправе потребовать от Переработчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые

он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу

причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан

возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику.

8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность

предоставленного Давальцем сырья.

8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от

исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

9.1.1. неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой

9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой

9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае

систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до «__» _________ 20__ г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны

быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах —

по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством.

Скачать образец давальческого договора подряда в формате DOC

Скачали бесплатно документ? Был полезным? Вот и хорошо 🙂

☀ Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России и стран СНГ. На сайте собраны лучшие и новые бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, ведение ИП, каталог франшиз от представителей, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2018-2019 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Давальческий договор подряда

Свои афоризмы, цитаты, высказывания, не крылатые выражения

День рождения – гуляют все,

а хорошо одному…

опыта кот наплакал,

но зато такой мудрый!

Когда «косячили» – не подставлял,

если «бил» подчиненных,

Ну, распилил я гирю.

Он так сильно подпрыгнул,

что забыл – зачем?

Не «китайская» лапша

Уши «сушит» не спеша

Тяжко – когда не знаешь,

а когда ещё и забыл…

Какой бы «сукой» не была бы женщина –

мужчина всё равно остаётся «сволочью»…

У некоторых бизнесменов есть патологическая неспособность

читать дальше первой страницы

Лучше сдохнуть в деле,

чем помереть в больнице

Не задавайте мне вопросов –

И вам не придется краснеть

Я понимаю, что ты – женщина,

Но я не понимаю,

почему ты хочешь понимать всё как мужчина

Как бы высоко я не был –

всё равно находился тот, кто плевал сверху

Как бы низко я не падал –

всё равно появлялся тот, кто протягивал руку за помощью

Те, кто понял – молчат,

Кто не понял – беснуются

Люди, страдающие весельем и остроумием,

Да коты ближе к мужчинам,

чем мужчины к женщинам,

наступит март и вы вспомните об этом

Человек начинает стареть в тот момент,

когда перестает воспринимать всё новое

с той же скоростью как большинство окружающих

Нет, у меня сервис не полный:

Ежики есть, а тумана нет…

Время нельзя найти –

оно каждую секунду другое…

Вы посадили черенок для будущих граблей,

на которые вам суждено…

Халявы не существует…

Халява – это искушение…

Взяв халяву, мы даем разрешение на то,

чтобы у нас что-нибудь забрали

[2]

или что-нибудь не дали нам в этой жизни…

[3]

Мы этого не замечаем и поэтому считаем,

что халява для нас проходит безнаказанно…

Только мы что-то теряем или не получаем в 10,

100 или в 1000 раз больше чем получили в виде халявы…

У времени нету дат –

Даты выдумал человек…

Не берите в голову то,

что туда не помещается

У фактов нет оправдания…

И фактам не нужны оправдания

Пьяный мужчина – животное,

пьяная женщина – дьявол…

Арбитражная практика (практика арбитражных судов; судебная практика арбитражных судов; обзор арбитражной практики)

Давальческий договор (договор подряда переработки давальческого сырья)

Извлечение из решения арбитражного суда (Опредение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.02.13 № ВАС-5207/13):

» Отклоняя довод компании о преюдициальном значении для настоящего дела обстоятельств, установленных судебными актами по делу № А75-13006/2009, суд кассационной инстанции правомерно указал, что в рамках названного дела суд не устанавливал правовые основания получения обществом строительных материалов от компании.

Между тем в данном случае передача строительных материалов компанией осуществлялась на давальческой основе, что подразумевает их возврат обществом в составе выполненных работ, отсутствие перехода права собственности на материалы и не предусматривает оформление отдельного договора поставки , а, следовательно, и счетов-фактур.»

Договор строительного подряда из материалов Заказчика

Тип документа: Договор строительного подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Читайте так же:  Приказ о создании комиссии по охране труда

Размер файла документа: 22,6 кб

Данный договор определяет основные положения по оказанию услуг ремонта, в том числе капитального. Заказчик должен указать в договоре тип необходимых работ и место их проведения. Стороны согласовывают и прописывают в договоре полную стоимость работ, которая не подлежит изменению.

В соответствии с договором Подрядчик должен выполнить все описанные в договоре роботы согласно всем требованиям заказчика. Также Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за некачественное и несвоевременное выполнение предписанных работ.

Особенности заполнения договора

В разделе договора, где описываются основные обязанности Заказчика, стороны должны вписать период проведения работ и условия, которые Заказчик должен Подрядчику обеспечить. Далее должен быть прописан список документации, которая требуется от Заказчика и сроки ее предоставления Подрядчику. Далее, в следующем разделе, стороны указывают срок сдачи работ и прописывают объект, который подлежит приемке работ.

Относительно внесения изменений в документацию, должны указать рамки стоимости дополнительных работ, если таковые потребуются. В разделе № 10 договора строительного подряда Подрядчик указывает срок гарантии, которую обязуется предоставить Заказчику.

После прочтения и ознакомления со всеми условиями договора, стороны указывают свои реквизиты и ставят подписи, чем подтверждают действие договора подряда.

Бланк договора строительного подряда из материалов Заказчика

Образец договора строительного подряда из материалов Заказчика (заполненный бланк)

Скачать Договор строительного подряда из материалов Заказчика

Договор строительного подряда из материалов Заказчика №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами строительные работы в соответствии с (далее – «Работы»). Работы будут производиться по адресу: (далее – «Место выполнения работ»).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работ по договору составляет рублей. Согласованная цена работ не может быть увеличена. Оплата цены работ производится в следующем порядке: .

2.2. Цена работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Подрядчиком. Дополнительно приобретаемые Заказчиком материалы не уменьшают цену работ, установленную в п.2.1 настоящего договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и Приложениях к нему, и сдать работы Заказчику. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией и .

3.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за несохранность предоставленных Заказчиком материалов.

3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему договору его субподрядчиками в случае их привлечения.

3.5. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.6. При выполнении работ по настоящему договору не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего договора.

3.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан передать в согласованный срок Подрядчику по акту, подписанному обеими сторонами, на период выполнения работ , а также создать Подрядчику следующие необходимые условия для выполнения работ: .

4.2. В течение дней после подписания настоящего договора Заказчик обязан представить Подрядчику следующие документы: . На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует авторский надзор, который осуществляется через представителя авторского надзора.

4.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора.

4.5. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

4.6. Заказчик вправе передавать Подрядчику материалы для выполнения настоящего договора. Передача материалов осуществляет по накладной, подписываемой представителем Подрядчика в подтверждение принятия материалов.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Продолжительность работ не должна превышать месяцев с даты подписания Подрядчиком акта о передаче ему , где будут выполняться работы, до даты приемки Заказчиком результата выполненных работ.

5.2. Работы по настоящему договору должны быть начаты, произведены и завершены в соответствии с графиком производства работ и с учетом положения п.5.1.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1. Заказчик назначает в месте выполнения работ своего представителя для организации авторского надзора за выполнением работ согласно п.4.2 настоящего договора. Представитель, а также Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п.5 настоящего договора.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик информирует Заказчика за дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ и за дней по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Читайте так же:  Как выбрать страховую компанию для заключения договора каско

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

8.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают % общей цены работ и не меняют характера работ, предусмотренных настоящим договором.

8.2. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных данным договором.

9.2. Подрядчик письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по данному договору, что подтверждает акт приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:

  • ссылку на настоящий договор, дату и место подписания акта;
  • место выполнения работ;
  • наименование выполненных работ;
  • указание недоделок или отсутствие таковых;
  • фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

9.3. С момента приемки результата работ Заказчиком он переходит в его собственность, и Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными. Заказчик может принять результата работ с недоделками, в этом случае к акту прилагается перечень недоделок, и Заказчик имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения недоделок, из стоимости оплаты по договору.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

  • выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
  • качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;
  • своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

10.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с даты подписания акта приемки результата работ.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в следующих случаях:

  • задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на месяца;
  • нарушения Подрядчиком условий договора, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;
  • отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.

В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику за , и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

11.3. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:

  • не оплачивать выполненные работы;
  • предъявлять Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных дефектов.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на выполнение работ или отдельной его части третьей стороне.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему договору.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ.

Видео (кликните для воспроизведения).

13.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Источники


  1. Котов, Д. П. Вопросы судебной этики / Д.П. Котов. — М.: Знание, 2014. — 127 c.

  2. Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права. Учебник. В 2 томах. Том 2 / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2015. — 644 c.

  3. Исаев, Сергей Регистрация фирмы. Самостоятельно, правильно и быстро / Сергей Исаев. — М.: Питер, 2010. — 160 c.
  4. Ванская, Г.П. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Практическое пособие. Выпуск 2: 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки; Политика. Политология; Право. Юридические науки; Военное дело. Военная наука / Г.П. Ванская. — М.: Либерея, 2017. — 883 c.
Давальческий договор подряда
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here